2020二建考试《工程法规》复习考点精选7.2

为应对2020二建考试，编辑整理了二级建造师《工程法规》考点精选系列，希望给各位考生带来帮助!

2020二建考试《工程法规》复习考点精选7.2

2020年二级建造师全新网课火热报名ing，赶快领取>>>

二建信息请关注官方微信“zgjzsks”

2020年二建备考福利交流群：653101236

建设工程合同相关规定

建设工程工期

(1)开工日期及开工通知

开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是合同中约定的开工日期，实际开工日期是监理按照实际情况签署的开工令中载明的开工日期。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

①开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

②承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

③发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

(2)竣工日期

计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期。实际竣工日期是指工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:

①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

以上就是小编整理的2020二建考试《工程法规》复习考点精选的内容,此外，小编还给大家整理了模拟试题、历年试题、考试考点等考试资料，更多备考资料持续更新中。